Qnthefflng boete ?an aannemers ?an het
beuwen der Zlekenbarak enz.
14 December 1911.
De Raad der Gemeente Heemstede
Gelet op het verzoek, dd. 7 December 1911, van
Mr. Dr. W. P. Vis, advocaat en procureur, wonende
te Haarlem, curator in de faillissementen van A. en
J. Kromhout, wonende te Haarlem en aldaar handelen-
de onder den firmanaam A. Kromhout Zonen, aan-
nemers van het amoveeren van twee woningen en
het bouwen van een Ziekenbarak, werkmanswoning
en een bergplaats op een terrein aan de Molenwerfs-
laan, om ontheffing van de boetetoepassing voorko-
mende in art. 21 van het bestek dier aanneming
Overwegende, dat die te late oplevering een ge-
volg is van het faillissement der aannemers, waardoor
het werk een 4- tal weken heeft stilgelegen;
Overwegende, dat na uitspraak van het faillissement
het werk flink is aangevat en zoo spoedig mogelijk
is afgemaakt en de gemeente door de te late opleve-
ring geen schade heeft geleden
Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet-
houders naar aanleiding van het advies van den Ge
meente-Opzichter
BESLUIT
Op het verzoek van adressant gunstig te beschikken.
Gedaan ter openbare vergadering van den 14 De-
cember 1911-
De Voorzitter,
De Secretaris,
